OFICIO DE REMISIÓN E INFORME - Oficio de Remisión - MOPT

Página creada Beltran Lopes
 
SEGUIR LEYENDO
OFICIO DE REMISIÓN E INFORME - Oficio de Remisión - MOPT
OFICIO DE REMISIÓN E INFORME

Oficio de Remisión
OFICIO DE REMISIÓN E INFORME - Oficio de Remisión - MOPT
OFICIO DE REMISIÓN E INFORME - Oficio de Remisión - MOPT
OFICIO DE REMISIÓN E INFORME - Oficio de Remisión - MOPT
INFORME TÉCNICO

                     DAG-IT-2021-0009

                              Proyecto fiscalizado:

                              “Mejoramiento                  y
                              rehabilitación    de    la   Ruta
                              Nacional N°160, sección Playa
                              Naranjo-Paquera.”

Remitido mediante oficio: DAG-2021-0616

                          El 24 de marzo de 2021.

Fecha de visita al proyecto: 3 y 11 de febrero de 2021.
OFICIO DE REMISIÓN E INFORME - Oficio de Remisión - MOPT
1. LICITACIÓN N°: PIT-5-LPI-O-2016

COSTO DEL PROYECTO:
                                  $27.519.486,10

OBJETIVOS:

      Verificar el cumplimiento del contrato de la empresa constructora
      Consorcio Ruta 160 (Orosi y AZVI) del proyecto de mejoramiento de
      la superficie de ruedo de la RN 160 Playa Naranjo - Paquera.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

-    Documentos de licitación N°PIT-5-LPI-O-2016.
-    Plan de manejo de tránsito CR160-PL-SO-003.
-    Plan de salud ocupacional CR160-PL-SO-001.

UBICACIÓN: Playa Naranjo- Paquera.

                            Figura N°1. Ubicación del proyecto.

    Fuente: Imagen recopilada de los planos del proyecto.

5       Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General
        Informes Técnicos, Área de Ingeniería.
OFICIO DE REMISIÓN E INFORME - Oficio de Remisión - MOPT
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Nombre del proyecto: “Mejoramiento y rehabilitación de la Ruta
Nacional N°160, sección Playa Naranjo-Paquera.”

El plazo de ejecución es de doce meses.

Tiene una longitud aproximada de 21,82 kilómetros y se localiza en la
Provincia: 6, Puntarenas; Cantón: 601 Puntarenas; Distritos: 601 04
Lepanto y 601 05 Paquera, de acuerdo con la División Territorial
Administrativa de Costa Rica.

Las actividades principales que el adjudicatario del Contrato de Obras
(CO) ejecutará en el proyecto mencionado son las siguientes:

a) Construcción de una nueva carretera rural de 2 (dos) carriles,
siguiendo el trazado actual en la mayor parte de la longitud.

b) Construcción de cuatro salidas laterales a pequeñas poblaciones
como Playa Pájaros, Dulce Nombre, Punta Llorona y Quebrada Bonita.
Estas comunidades presentan condiciones de tránsito de muy bajo
volumen.

c) Construcción de 3 puentes nuevos de 2 (dos) carriles cada uno (Ríos
Guarial 27,00 m, Grande 15,50 m y Gigante 7,00 m).

d) Construcción de pasos de fauna silvestre superiores e inferiores.

e) En las zonas urbanas se contará con aceras y bahías de autobuses.

f) Rehabilitación del sistema de drenaje.

g) Mejoras del trazado geométrico actual.

h) Obras de estabilización de taludes.

Los trabajos citados deberán ejecutarse con el necesario control de
tráfico para garantizar la segura y fluida circulación vehicular y peatonal
durante todo el proceso constructivo.

      6    Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General
           Informes Técnicos, Área de Ingeniería.
OFICIO DE REMISIÓN E INFORME - Oficio de Remisión - MOPT
2. PRINCIPALES OBSERVACIONES

                                                    Cuadro N°1
                           Análisis del cumplimiento de los términos de la contratación
                                                 PIT-5-LPI-O-2016

                                                          Resultado de lo encontrado en la visita realizada por la Auditoría, o en la
 No          Términos verificables de la contratación
                                                                  documentación aportada por parte de la Administración
                                     2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES GENERALES
      2.3 Características de las obras a realizar

      Geometría de la carretera:                             La longitud del proyecto es acorde con lo establecido en el cartel, lo cual
  1
      La sección de carretera inicia en el kilómetro 0+000   se ha verificado en los recorridos realizados por la Auditoría.
      y finaliza en el kilómetro 21+665.

      La carretera principal consiste en la ampliación de    Por el estado de avance del proyecto, solamente fue posible verificar las
      la calzada existente y rehabilitación del              características geométricas en algunos tramos del camino, tales como el
      pavimento existente. La sección típica a construir     ancho de los carriles, espaldones y aceras, ya que la superficie de ruedo
      consta de 2 (dos) carriles de 3,30m, 2 (dos)           no se encuentra finalizada. Durante la visita se evidenció que se está
      espaldones externos de 1,20m, aceras de 1,50m a        trabajando en el sistema de drenaje, las contracunetas, las cunetas,
  2
      ambos lados de la vía, cordón y caño y el              protección de taludes, entradas a calles públicas, aceras y colocación de
      adecuado sistema de drenaje. Para el caso de las       carpeta asfáltica. (Ver fotografías N°1, 2, 3, 4, 5 y 6)
      secciones rurales, se varía la sección típica,
      prescindiendo de las aceras.

      Pasos de Fauna:                                        El proyecto cuenta con 3 pasos de fauna superiores provisionales y 7 pasos
      El proyecto debe incluir la construcción de pasos      de fauna subterráneos construidos.
      de fauna y prever los pasos provisionales durante
  3   la fase de construcción, en los mismos puntos.         En la OM N°16 se aprobó la construcción de 5 pasos de fauna superiores,
                                                             de 30m de longitud y postes de 13m de altura, sin embargo, en la visita
                                                             realizada por la Auditoría no se observa aún su construcción.

         7       Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General
                 Informes Técnicos, Área de Ingeniería.
OFICIO DE REMISIÓN E INFORME - Oficio de Remisión - MOPT
Resultado de lo encontrado en la visita realizada por la Auditoría, o en la
No          Términos verificables de la contratación
                                                                     documentación aportada por parte de la Administración
     2.4 Reubicación de servicios públicos afectados        El 6 de noviembre de 2018, se firmó un contrato entre
     Todos los trabajos relacionados con la reubicación     COOPEGUANACASTE R.L. y AZVI, para la ejecución de las obras de
     de las redes de Servicios Públicos afectados por las   reubicación de servicios de electricidad en el derecho de vía del Proyecto
     obras contempladas en el Proyecto, tales como          Playa Naranjo –Paquera.
     agua potable, poliducto, alcantarillado sanitario,
     corriente eléctrica, redes de telecomunicaciones       Esa actividad ha generado atrasos en el proyecto. En las órdenes de
     y de fibra óptica, serán ejecutados por el             servicio N°6, 10 y 11, del 29/4/19, 2/10/19 y 23/1/2020, respectivamente, se
     Contratista en coordinación con las Entidades          aprobaron 99 días compensables a la empresa por retrasos en el traslado
     respectivas.                                           de líneas eléctricas y telecomunicaciones. (Ver cuadro N°2)
4
     Se considera que las obras de reubicación de los       La reubicación de las ASADAS ha sido la principal causa de atraso del
     servicios públicos que se encuentran dentro del        proyecto, y ha llevado al reconocimiento de 169 días, en las órdenes de
     área de actuaciones o en el área de obras del          servicio N°12 y 16. (Ver cuadro N°2)
     Contratista (canalizaciones y puente de servicios,
     entre otros) serán ejecutados por el Contratista, en
     tanto que la instalación de las redes (acometidas)
     será responsabilidad de cada Entidad.

                                             3 CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES
     El contratista deberá depositar los escombros En la visita realizada el 3 de febrero de 2021, se observó que se mantienen
     producto de la remoción de las estructuras tuberías de concreto a la orilla del camino en los estacionamientos 2+000
     existentes, en un botadero aprobado por la y 7+500. (Ver fotografías N°7 y 8)
     Regencia y el Ingeniero. La remoción y acarreo de
5
     este material deberá ser considerado e incluido
     por el Oferente en su oferta.

                                              4- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
     4.1 Avance de la Obra.                             En los informes mensuales de la empresa Supervisora se incluye el
     Durante la primera semana de cada mes, el porcentaje de avance físico real y programado del proyecto, así como el
6    contratista deberá presentar a la Supervisión, el porcentaje de avance financiero. La empresa contratista ha cumplido
     avance real de la obra, con relación al programa con la presentación de esa información la primera semana de cada mes.
     de trabajo aprobado. Los retrasos demostrados en

        8       Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General
                Informes Técnicos, Área de Ingeniería.
OFICIO DE REMISIÓN E INFORME - Oficio de Remisión - MOPT
Resultado de lo encontrado en la visita realizada por la Auditoría, o en la
No          Términos verificables de la contratación
                                                                     documentación aportada por parte de la Administración
     la obra, con relación a la ruta crítica del programa   Por medio del oficio 1750-2020 del 23 de noviembre de 2020, la Unidad
     de trabajo, serán sujeto de sanción, acorde con lo     Ejecutora presenta el programa de trabajo actualizado que tiene como
     dispuesto en este Cartel.                              fecha de finalización el 19 de octubre de 2020 y se indica que está
                                                            pendiente la entrega de un nuevo programa que contemple la OS N°19
                                                            y además la OM N°16.

                                                            Tomando en cuenta la desactualización del programa de trabajo no es
                                                            posible emitir criterio sobre su cumplimiento, ya que para la fecha de la
                                                            visita el proyecto debería estar finalizado de acuerdo con dicho plan, y
                                                            en la visita realizada el 3 de febrero se observó que falta un porcentaje
                                                            considerable del proyecto por colocar la carpeta asfáltica, así como
                                                            cunetas, aceras y señalización.

                                                            Tomando en cuenta que la fecha de inicio del proyecto fue el 8 de
                                                            setiembre de 2018, y el plazo original era de 365 días, con la nueva fecha
                                                            de finalización prevista del 30 de abril de 2021, el atraso de la obra se
                                                            estima en 512 días, que a la fecha se le han reconocido a la empresa
                                                            como días compensables, por medio de las órdenes de servicio #6, 10, 11,
                                                            12, 16, 18, 19 y 20, y 89 días como variación en el plazo del proyecto, que
                                                            se aprobaron en la OM N°16. El detalle de esta condición se presenta en
                                                            el apartado 2.1 de este informe.

     4.2 Plazo de ejecución de las Obras                    El plazo original del proyecto no se ha cumplido, en este momento la
     El plazo máximo para la ejecución de las obras es      empresa se encuentra dentro del nuevo plazo aprobado, ya que se han
     de 12 meses.                                           aprobado días compensables y una variación del plazo en la OM N°16,
7
                                                            debido a la inclusión de actividades no previstas en el contrato original.
                                                            En el punto 2.1 de este informe se desarrolla este tema con mayor
                                                            profundidad.
     4.3 Plan de manejo del Tránsito, Accesos y de          El proyecto cuenta con un plan de manejo de tránsito acorde con lo
     seguridad Vial.                                        establecido en el cartel.
8    El Adjudicatario deberá analizar la operación
     vehicular y peatonal con el fin de elaborar el “Plan
     de Manejo del Tránsito, Accesos y de Seguridad

        9       Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General
                Informes Técnicos, Área de Ingeniería.
OFICIO DE REMISIÓN E INFORME - Oficio de Remisión - MOPT
Resultado de lo encontrado en la visita realizada por la Auditoría, o en la
No          Términos verificables de la contratación
                                                                     documentación aportada por parte de la Administración
     Vial”, el cual deberá definir, en coordinación con
     la DGIT y la Policia de Tránsito, que medidas
     implementará durante la construcción de las
     obras civiles en el tramo que se intervendrá.
     Se deberá mantener el tránsito constante en al          El tránsito por el camino se mantiene abierto en todo el trayecto y en
     menos un carril con tránsito regulado por sentido,      algunos tramos donde se están realizando trabajos, se encuentra
     durante todo el período de ejecución de la obra,        regulado por medio de banderilleros. (Ver fotografía N°9)
9
     excepto en los casos especiales que la
     Administración haya analizado y autorizado
     expresamente lo contrario.
     El Contratista es responsable de las condiciones de     Durante la visita realizada por la Auditoría, se evidenció una mejora en la
     seguridad de todas las actividades que se               cantidad de señales de prevención en el proyecto, principalmente en las
     desarrollen en la zona de obras, cumpliendo con         zonas donde estaban trabajando. (Ver fotografías N°10, 11 y 12)
     lo dispuesto en el Decreto 38799 MOPT de 2015,
     “Reglamento de dispositivos de seguridad y              Sin embargo, se siguen observando señales que, por su tamaño,
     control temporal de tránsito para la ejecución de       condición o ubicación, no se aprecian adecuadamente para cumplir con
     trabajos en las vías” y Manual Técnico                  la función de prevención y regulación. (Ver fotografía N°13)
     correspondiente, además de cumplir con el
10
     Manual      Centroamericano       de     Dispositivos
     Uniformes para el Control el Tránsito 2014,
     haciéndose hincapié en el uso de señalización
     retrorreflectiva en todos los paneles. Así mismo, se
     contará con al menos dos equipos portátiles de
     señalización variable, uno para cada extremo de
     la obra, o inicio de desvíos.

     El Contratista deberá realizar el señalamiento          Durante la visita por el proyecto no se observaron desvíos provisionales.
     temporal de desvíos provisionales de las rutas
     alternas o dentro de la propia ruta a intervenir y
11   quitarlo cuando se inhabiliten, de conformidad
     con las directrices de la Dirección General de
     Ingeniería de Tránsito del MOPT.

       10       Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General
                Informes Técnicos, Área de Ingeniería.
Resultado de lo encontrado en la visita realizada por la Auditoría, o en la
No          Términos verificables de la contratación
                                                                   documentación aportada por parte de la Administración
     4.5 Protección de la Obra y del Personal.             El proyecto cuenta con un Plan de Salud y Seguridad Ocupacional, de
     Será responsabilidad del Contratista la redacción     acuerdo con lo establecido en el cartel.
     del Plan de Salud y Seguridad Ocupacional con la
     finalidad de salvaguardar a los trabajadores de la    En la visita realizada por la Auditoría se observó que la mayoría de los
     obra. El Plan que se confeccione deberá               trabajadores utilizan el chaleco reflectivo y casco. Sin embargo, en
12
     presentarse a la Supervisión para su aprobación,      algunos casos no tenían el chaleco y la mascarilla como prevención del
     no pudiendo iniciarse el frente de obra               COVID. (Ver fotografías N°14 y 15)
     correspondiente hasta la consecución de la
     misma.

     Es responsabilidad exclusiva del Contratista          En la visita realizada por la Auditoría se observó el camión de riego, para
     ejecutar las acciones necesarias para asegurar un     mitigación del polvo. (Ver fotografía N°16)
     adecuado control del polvo en la obra, en
13   cumplimiento del Decreto Nº 39704-S publicado en
     La Gaceta el 1º de julio de 2016. No se reconocerá
     costo alguno al Contratista por este concepto.

     4.8 Gestión Ambiental.                               El proyecto cuenta con un Plan de Gestión Ambiental que incluye el Plan
     El Plan de buenas prácticas ambientales deberá de Buenas Prácticas Ambientales solicitado en el cartel.
     de incluir como mínimo las versiones definitivas de:
     Plan de Manejo de Residuos sólidos, líquidos y En cuanto a la implementación de la gestión ambiental y social se han
     peligrosos, Plan de atención de emergencias, Plan observado las siguientes acciones:
     de Salud y Seguridad Ocupacional, Plan de - Mantenimiento de escombreras autorizadas.
     contención contra residuos sólidos y líquidos al - Construcción de pasos de fauna superiores e inferiores.
14   cauce y Plan de mantenimiento de limpieza en - Accesos a las viviendas libres de obstáculos.
     cauces, alcantarillas o pasos de fauna que estén
     habilitados y/o finalizados y el Plan de Manejo de Además, durante la visita de la Auditoría del 3 de febrero de 2020 se
     Tránsito y de Seguridad Vial.                        observó un problema de inseguridad en el acceso peatonal del Centro
                                                          Educativo Bajos Negros, que fue solucionado en esa misma semana,
                                                          como se evidenció en la visita del 11 de febrero de 2021. (Ver fotografías
                                                          N°17 y 18)

                                    4.12 OBLIGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATANTE.

       11       Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General
                Informes Técnicos, Área de Ingeniería.
Resultado de lo encontrado en la visita realizada por la Auditoría, o en la
 No          Términos verificables de la contratación
                                                                      documentación aportada por parte de la Administración
      Al inicio de la obra el Contratista debe adquirir del   El proyecto cuenta con un cuaderno de bitácora del CFIA físico, sin
      CFIA, un Cuaderno de Bitácora (tipo libro de            embargo, del análisis de la información aportada por la administración,
      actas). El uso de esta bitácora se debe hacer de        se observa que, en el mes de enero de 2021, solamente se registran dos
      acuerdo a las estipulaciones del Reglamento             anotaciones el 4 y el 29 de enero de 2021.
 15
      Especial del Cuaderno de Bitácora en Obras que
      el CFIA exige a los profesionales responsables de
      las obras de ingeniería en construcción.

                                                SECCIÓN VII. CONDICIONES GENERALES
      5.1 Definición de “subcontratista designado”.         Por medio del oficio MSD-LGC-2018-119 del 21 de noviembre de 2018, la
      En el contrato se entiende por “subcontratista empresa supervisora MSD envía a la Unidad Ejecutora la factura
      designado” un subcontratista:                         electrónica por $515.705,19 para COOPEGUANACASTE, debido a que fue
 16       (a) Que figure en el Contrato como tal, o         contratado como “subcontratista designado”. Esta contratación fue
          (b) Que el Contratista deba emplear como tal instruida a la empresa constructora en la orden de servicio #4 del 18 de
              por orden del Ingeniero, con arreglo a la julio de 2018.
              cláusula 13 y la subcláusula 5.2.
      5.2 Objeciones a las Designaciones.

      El Contratista no tendrá ninguna obligación de          La orden de servicio #4 fue firmada bajo protesta por parte de la empresa
      contratar a un Subcontratista designado contra el       contratista y por medio del oficio RN160/037/0051/DT del 11 de julio de
      que presente objeciones razonables mediante             2018, dicha empresa indica las razones por las cuales considera que la
 17
      notificación al Ingeniero, tan pronto como sea          contratación de COOPEGUANACASTE, como un “subcontratista
      posible, junto con los detalles al respecto. Salvo      designado”     modificaría      el  esquema      de     responsabilidades
      que el Contratante acuerde por escrito eximir al        contractualmente establecido entre la Administración y el contratista.
      Contratista de las respectivas consecuencias.

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por la Unidad Ejecutora y las visitas realizadas por esta
Auditoría General los días 3 y 11 de febrero de 2021.

        12       Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General
                 Informes Técnicos, Área de Ingeniería.
2.1 Atrasos en el proyecto

De acuerdo con el informe #34 de la Unidad Supervisora, el avance
físico del proyecto al 31 de diciembre de 2020, es del 96.26%.

Según la orden de servicio N°1, correspondiente a la orden de inicio,
la fecha prevista de inicio constructivo era el 30 de julio de 2018 y la
fecha prevista de terminación era el 29 de julio de 2019, de acuerdo
con el plazo original del contrato de 12 meses.

Del análisis de las órdenes de servicio y las órdenes de modificación,
se obtuvo que se han aprobado a la empresa 512 días compensables
y una ampliación del plazo en 89 días, que trasladan la fecha de
terminación para el 30 de abril de 2021.

En el cuadro N°2 se observa el desglose de los días compensables
reconocidos a la empresa, la causa y las órdenes de servicio en las
cuales fueron aprobados.

                               Cuadro N°2
                       Días compensables aprobados

                                                                            Órdenes de
                                                        Cantidad    % del   servicio en
                 CAUSA INDICADA
                                                         de días    total    las que se
                                                                             aprueban
Afección por retrasos en reubicación de tuberías en
                                                           169       33%      12, 16
ASADAS.
                                                                            10, 11, 12,
                                                           106       21%
Condiciones climáticas excepcionalmente adversas.                             18, 19
Onda tropical NATE.                                        21        4%          6
Retrasos en el traslado de líneas eléctricas y
                                                           99        19%     6, 10, 11
telecomunicaciones.
Condiciones físicas eventuales, tales como
problemas de estabilidad ocasionados por las lluvias
                                                           56        11%        20
y zonas en que no se puede intervenir porque está
pendiente la solución para problemas de inundación.
Problemas de estabilidad entre los estacionamientos
2+000 y el 3+200, que no fueron evidenciados en el         35        7%         11
diseño original.
Retrasos en expropiaciones.                                 26       5%        6, 10
                       TOTAL                               512
Fuente: Elaboración propia con base en las órdenes de servicio de la contratación
PIT-5-LPI-O-2016.

    13      Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General
            Informes Técnicos, Área de Ingeniería.
Tal y como se observa en el cuadro anterior, la causa principal de
cambios en el plazo del proyecto, se debe a la afección por retrasos
en reubicación de tuberías en ASADAS con 169 días (33% del total).

La segunda causa según se indica son las condiciones climáticas que
corresponden a 127 días (25% del total de días compensables),
incluyendo los efectos de la tormenta Nate y la tercera causa según
se indica son los retrasos en el traslado de líneas eléctricas y
telecomunicaciones, con 99 días reconocidos a la fecha (un 19% del
total de días compensables).

Las otras justificaciones de días compensables, según se indica,
corresponden a problemas de estabilidad que no fueron
contemplados en el diseño original y a los efectos del atraso en las
expropiaciones en actividades como excavación.

Es importante destacar que 294 días de los que fueron reconocidos
como compensables (57% del total), corresponden a actividades que
debieron ejecutarse o resolverse desde la etapa de planificación del
proyecto, tales como la reubicación de servicios y las expropiaciones,
esto evidencia debilidades en dicha etapa.

Aunque a la fecha, no se han aprobado ampliaciones en el monto
por los días compensables, es importante considerar que todas las
órdenes de servicio en las que se aprobaron los días compensables
fueron firmadas bajo protesta por parte del representante de la
empresa AZVI.

Además, en la orden de modificación N°16 se aprueba una variación
en el plazo del proyecto de 89 días, debido a la inclusión de
actividades no previstas en el contrato original: accesos a viviendas,
obras de drenaje, actuaciones para evitar inundaciones, actuaciones
en la ASADA, obras de protección de taludes y pasos de fauna. Dado
lo anterior, la fecha de finalización del proyecto se traslada al 30 de
abril de 2021.

    14    Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General
          Informes Técnicos, Área de Ingeniería.
2.2 Análisis de las expropiaciones del proyecto

De acuerdo con la información aportada por el Departamento de
Adquisición de Bienes Inmuebles (DABI), al 2 de marzo de 2021 hay 346
casos de expropiación en el proyecto, de los cuales 26 fueron anulados
y en el siguiente cuadro se presenta la etapa en la que se encuentran
dichos expedientes.

                               Cuadro N°3
      Condición de los trámites de expropiación del Proyecto Playa
                           Naranjo – Paquera.
                             Cantidad    Cantidad    Cantidad    Cantidad
      Condición del              de          de          de          de
         trámite            expedientes expedientes expedientes expedientes
                             al 1/7/20   al 8/9/20   al 4/11/20  al 2/3/21
 Apertura             de
                                  1                 1             0         0
 Expediente
 Elaboración de Plano
                                  2                 0             0         0
 Catastro
 Comunicado           de
                                 25              24              18        10
 Avalúo
 Juzgado Contencioso
                                 78              77              72        66
 Administrativo
 Entrada en Posesión             12              19              20        25
 Inscrito a nombre del
                                101             115             132        161
 Estado
 Notaría del Estado              50              52              37        31
 Preparando        Avalúo
                                  3                 3             3         1
 Administrativo
 Solicitud de Acuerdo
                                 11                 7             5         3
 de Expropiación
 Solicitud             de
 Declaración de Interés
                                  2                 5             1         1
 Público      (Despacho
 Ministerial)
 Solicitud             de
 Declaración de Interés
                                  0                 3             1         1
 Público       (Dirección
 Jurídica)
 Solicitud             de
 Declaración de Interés           4                 4             3         3
 Público (Imprenta)

    15     Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General
           Informes Técnicos, Área de Ingeniería.
Cantidad    Cantidad    Cantidad    Cantidad
      Condición del            de          de          de          de
         trámite          expedientes expedientes expedientes expedientes
                           al 1/7/20   al 8/9/20   al 4/11/20  al 2/3/21
 Solicitando Fondos y
                                 23              10              18         9
 Resolución Final
 Solicitud Modificación
                                                                            4
 DIP
 Preparando informes
                                                                  6         5
 de gestoría
 Anulado del proceso             0               0               25         26
      Total de trámites         312             320             341        346

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por el DABI.

Como se observa en el cuadro anterior, al 1 de julio de 2020 se
registraban 101 inmuebles inscritos a nombre del Estado, y ocho meses
después se han inscrito 60 predios más a nombre del Estado. Dado lo
anterior, al 2 de marzo de 2021 hay 161 (47%) de los predios a nombre
del Estado y 185 (53%) trámites que se encuentran en proceso.

De esos trámites pendientes, 85 (46%) se encuentran en proceso dentro
del Ministerio y 100 (54%) expedientes se encuentran en gestión fuera
del MOPT (Juzgado Contencioso Administrativo, Imprenta y/o PGR).

Es importante indicar que la fecha de finalización aprobada del
proyecto, hasta la orden de modificación N°16, es el 30 de abril de 2021
(dentro de 2 meses) y aún se tienen 185 (53%) trámites de expropiación
en proceso y en los últimos ocho meses, solamente 60 predios
cambiaron su condición a inscritos a nombre del Estado.

    16     Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General
           Informes Técnicos, Área de Ingeniería.
2.3    Seguimiento al informe emitido por el LanammeUCR

Por medio del oficio DAG-2020-2468 del 4 de noviembre de 2020, se consultó a la Unidad Asesora sobre
las gestiones que han realizado en cuanto a los resultados presentados en el informe LM-IC-D-0787-2020
del 17 de setiembre de 2020 y la condición encontrada por esta Auditoría al respecto en la visita del 30
de octubre de 2020.

Como parte del seguimiento a la condición de la base estabilizada, el 4 de febrero de 2021, por medio
del oficio DAG-2021-0273, se consultó a la Unidad Asesora sobre las gestiones que se van a realizar al
respecto.

En el siguiente cuadro, se presenta un resumen de lo indicado por el LanammeUCR en su informe, la
condición encontrada por la Auditoría y la respuesta de la Administración al respecto, por medio del
oficio DM-2021-2108 del 8 de febrero de 2021.

                                                Cuadro N°8
  Análisis de las observaciones emitidas por el LanammeUCR en el informe LM-IC-D-0787-2020, acerca
            de la condición de la base estabilizada del proyecto de Playa Naranjo - Paquera.

  Observaciones emitidas     Condición encontrada por la        Medidas que se van a aplicar, de
 por el LanammeUCR en el Auditoría General del MOPT en acuerdo con lo indicado por la Unidad
informe LM-IC-D-0787-2020 la visita realizada los días 3 y      Asesora en el oficio DM-2021-2108.
                                 11 de febrero de 2021.
Durante la visita realizada En la visita del 3 de febrero de Las zonas afectadas presentadas por la
al proyecto el día 7 de 2021, se observó que la base Auditoría ya habían sido identificadas
setiembre de 2020, se estabilizada de los primeros con anterioridad por la Unidad

    17     Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General
           Informes Técnicos, Área de Ingeniería.
observó que la base                6km del proyecto se encuentra       Supervisora y en esas zonas se exigirá al
estabilizada con cemento           deteriorada.     En    algunos      Contratista atender lo requerido en los
ha estado expuesta al              tramos se observa material          documentos      de     licitación,   que
tránsito de vehículos y a la       desprendido y en otros incluso      establece como requisito previo a la
acción erosiva de la lluvia        se    forman    baches     que      colocación de la mezcla asfáltica en
por un tiempo prolongado,          exponen las capas inferiores.       caliente la preparación de las capas
al punto de que se han             (Ver fotografías N°19, 20, 21 y     subyacentes de la estructura de
generado deterioros en la          22)                                 pavimento, incluyendo bacheos y
base estabilizada.                                                     nivelación para llevar a cabo la
                                   En la visita del 11 de febrero de uniformidad de la gradiente y del perfil
                                   2021, no se observaron las transversal.
                                   actividades de reparación, sin
                                   embargo, sí se observó mezcla Además, se debe cumplir con la “Guía
                                   colocada en algunos tramos técnica para la construcción de una
                                   en donde la base estabilizada estructura de pavimento” y las “Buenas
                                   en apariencia se encontraba prácticas constructivas” que establecen
                                   dañada. (Ver fotografías N°23 que la reparación de las zonas dañadas,
                                   y 24) En la mezcla colocada por medio de un bacheo formal,
                                   en apariencia no se observan contempla la conformación de los
                                   irregularidades      superficiales, huecos o deformaciones severas por
                                   sin embargo, es necesario medio del corte de sus bordes, el barrido
                                   verificar su condición con las del material suelto de la superficie
                                   pruebas          de       calidad deteriorada y el riego de ligar para la
                                   correspondientes.                   posterior colocación y compactación
                                                                       de la mezcla asfáltica en la zona por
                                                                       reparar.

   18    Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General
         Informes Técnicos, Área de Ingeniería.
Conclusiones

  1. En la visita realizada al proyecto se observó que están
     trabajando en el sistema de drenaje, las contracunetas, las
     cunetas, protección de taludes, entradas a las calles públicas,
     aceras y colocación de carpeta asfáltica.

  2. El proyecto cuenta con pasos de fauna superiores provisionales
     y pasos de fauna subterráneos construidos. Se encuentra
     pendiente la construcción de los 5 pasos de fauna superiores
     aprobados en la OM N°16.

  3. En la visita al proyecto se observó que se mantienen tuberías de
     concreto a la orilla del camino.

  4. La empresa supervisora ha cumplido con la entrega a tiempo
     del informe mensual de avance.

  5. Se han reconocido a la empresa 512 días compensables y se
     aprobó una variación en el plazo de 89 días, lo cual traslada la
     fecha de terminación del proyecto al 30 de abril de 2021. Sin
     embargo, el programa de trabajo vigente tiene fecha de
     finalización del 19 de octubre de 2020, ya que el programa
     actualizado se encuentra en proceso.

  6. Según se indica, la principal causa de atrasos corresponde a la
     afección por retrasos en la reubicación de tuberías en ASADAS,
     por la cual se han reconocido 169 días compensables, que
     equivalen a un 33% del total. La segunda causa según se indica
     se debe a condiciones climáticas excepcionalmente adversas,
     por la que se han reconocido 127 días (25% del total), incluyendo
     los efectos de la tormenta Nate.

  7. El 57% de los días compensables reconocidos, según se indica
     corresponden a actividades que se debieron considerar en la

   19    Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General
         Informes Técnicos, Área de Ingeniería.
etapa de planificación del proyecto, tales como la reubicación
      de servicios y las expropiaciones.

8. Al 2 de marzo de 2021, solamente el 47% de los predios que
   requiere el proyecto, se encuentran a nombre del Estado y hay
   185 (53%) trámites que se encuentran en proceso, de los cuales
   el 46% están en proceso dentro del Ministerio y el 54% fuera del
   MOPT (Juzgado Contencioso Administrativo, Imprenta y/o PGR).

9. Durante la visita al proyecto, se evidenció una mejora en las
   señales de prevención, principalmente en las zonas de trabajo.
   Sin embargo, se encontró que, algunas señales, no se aprecian
   adecuadamente por su tamaño, condición o ubicación.

10.      Respecto de las medidas de salud ocupacional, en la última
      visita al proyecto, se observaron trabajadores chaleco reflectivo
      o sin mascarilla como prevención del contagio por COVID-19.

11.     Durante la visita se observó el camión de riego para la
      mitigación del polvo, además se verificó la mejora de la
      condición de seguridad en la entrada al Centro Educativo.

12.      De la revisión de la bitácora del CFIA, se encontró que, en el
      mes de enero de 2021, solamente se registran 2 anotaciones, el
      4 y el 29.

13.     En las visitas realizadas por la Auditoría se observaron daños en
      la base estabilizada de los primeros 6 km del proyecto y la
      colocación de mezcla en sitios donde en apariencia la mezcla
      se encontraba dañada. En la mezcla colocada en apariencia
      no se observan irregularidades superficiales, sin embargo, es
      necesario verificar su condición con las pruebas de calidad
      correspondientes.

14.      El análisis financiero del proyecto se va a analizar en un
      informe independiente.
 20       Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General
          Informes Técnicos, Área de Ingeniería.
ANEXO FOTOGRÁFICO

                    Fotografías N°1, 2, 3, 4, 5 y6.
               Trabajos en ejecución en el proyecto.

   21   Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General
        Informes Técnicos, Área de Ingeniería.
22   Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General
     Informes Técnicos, Área de Ingeniería.
Fuente: Recopiladas por la Auditoría, en la visita realizada el 3 de febrero de 2021
al proyecto Playa Naranjo – Paquera.

     23     Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General
            Informes Técnicos, Área de Ingeniería.
Fotografías N°7 y 8.
                Tuberías de concreto a la orilla del camino.

Fuente: Recopiladas por la Auditoría, en la visita realizada el 3 de febrero de 2021
al proyecto Playa Naranjo – Paquera.

     24     Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General
            Informes Técnicos, Área de Ingeniería.
Fotografía N°9.
              Control de tránsito por medio de banderilleros.

Fuente: Recopilada por la Auditoría, en la visita realizada el 3 de febrero de 2021 al
proyecto Playa Naranjo – Paquera.

                         Fotografías N°10, 11 y 12.
                   Señales de prevención en el proyecto.

     25     Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General
            Informes Técnicos, Área de Ingeniería.
Fuente: Recopiladas por la Auditoría, en la visita realizada el 3 de febrero de 2021
al proyecto Playa Naranjo – Paquera.

     26     Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General
            Informes Técnicos, Área de Ingeniería.
Fotografía N°13.
   Señales que por su tamaño, condición o ubicación no cumplen
      adecuadamente la función de prevención y regulación.

Fuente: Recopilada por la Auditoría, en la visita realizada el 3 de febrero de 2021 al
proyecto Playa Naranjo – Paquera.

                       Fotografías N°14 y 15.
Trabajadores sin chaleco reflectivo, ni mascarilla para prevención del
                              COVID-19.

     27     Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General
            Informes Técnicos, Área de Ingeniería.
Fuente: Recopiladas por la Auditoría, en la visita realizada el 3 de febrero de 2021
al proyecto Playa Naranjo – Paquera.

                              Fotografía N°16.
                       Camión de riego en el proyecto.

Fuente: Recopilada por la Auditoría, en la visita realizada el 3 de febrero de 2021 al
proyecto Playa Naranjo – Paquera.

     28     Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General
            Informes Técnicos, Área de Ingeniería.
Fotografías N°17 y 18.
Solución al problema de seguridad en el acceso al Centro Educativo.

Fuente: Recopiladas por la Auditoría, en las visitas realizadas el 3 y 11 de febrero de
2021, respectivamente, al proyecto Playa Naranjo – Paquera.

     29     Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General
            Informes Técnicos, Área de Ingeniería.
Fotografías N°19, 20, 21 y 22.
Condición de la base estabilizada en los primeros 6km del proyecto.

   30    Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General
         Informes Técnicos, Área de Ingeniería.
Fuente: Recopiladas por la Auditoría, en la visita realizada el 3 de febrero de 2021
al proyecto Playa Naranjo – Paquera.

     31     Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General
            Informes Técnicos, Área de Ingeniería.
Fotografías N°23 y 24.
Colocación de carpeta asfáltica en zonas con aparente deterioro de
                      la base estabilizada.

Fuente: Recopiladas por la Auditoría, en la visita realizada el 11 de febrero de 2021
al proyecto Playa Naranjo – Paquera.

     32     Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Auditoría General
            Informes Técnicos, Área de Ingeniería.
También puede leer