PIEZA PARA INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ÓSMOSIS INVERSA
←
→
Transcripción del contenido de la página
Si su navegador no muestra la página correctamente, lea el contenido de la página a continuación
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO
JEFATURA TÉCNICA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
PIEZA PARA INSTALACIÓN DE EQUIPO DE
ÓSMOSIS INVERSA
PERF. 508/1, Cabañas Parque Andresito
LA PALOMA - DEPTO. DE ROCHA
MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR
AÑO 2014
1 UBICACIÓN DE LAS OBRAS
Las obras objeto del presente llamado se realizarán en predio de Cabañas del
Parque Andresito próximo a perforación 508/1, La Paloma, en el Departamento de
Rocha.
2 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
Elaboración del proyecto estructural para cabaña y pórticos según esta
memoria y planos.
Realización de planos con firma y gestiones ante MTSS, IDR y BPS.
Acondicionamiento del Terreno y ejecución de las obras de construcción en un
todo de acuerdo a los planos y memoria técnica que rige el presente llamado.
OSE designará un Director de obra y será éste quien definirá los detalles técnicos
que no figuran en los planos y memorias constructivas.
3 PROYECTO
3.1 Proyecto de estructura
El proyecto plantea el relleno y nivelación del predio, pieza /cabaña , pórticos y
bases para tanques. Las construcciones se ajustarán a lo especificado en este
texto y planos adjuntos.
Habrá que calcular la estructura de la cabaña, base para 3 tanques de 10000,
15000 y 20000 litros y viga elevada sobre 9 pilares será responsabilidad de la
empresa contratista. Los pórticos o viga elevada de hormigón armado permitirán
en el futuro apoyar andamio o similar en los momentos que se necesite acceder
a los tanques para mantenimiento (400kg). 7 de los 9 pilares estarán vinculados
por tablas de pino curado de 1”x15cm , ver plano
La ubicación de la cabaña la definirá Dirección de Obra, dejando espacio para
colocación de tanques detrás.
Se entregará planos a OSE en formato electrónico.
3.2 Albañilería
3.2.1 Muros y Losa
Los muros se construirán de bloque con terminación interior en revoque fino. La
terminación exterior será similar a la de las cabañas existentes y llevaráimpermeabilizante a los efectos de prevenir el ingreso de la humedad.
La losa o contrapiso interior de la pieza será de hormigón armado y en un todo
de acuerdo a los planos adjuntos. El piso será de portland lustrado.
3.2.2 Aberturas
Las aberturas serán de Aluminio serie 20, de dos hojas corredizas o
batientes. Serán 6 ventanas de 0,8 m x 1,2 m (base x altura) y un portón de
dos hojas 1.5m x 2.1 m serie 25 y otras ventanas de 0.6x2.1m atornilladas
junto a portón. También habrá abertura ciega fija mediante tornillos sobre el
portón y ventanas de manera de poder dejar un pasaje libre de 2.2m x 2.8m
de ser necesario. El marco del portón y ventanas podrá retirarse quitando
tornillos dejando el piso liso sin elevaciones, permitiendo entrar equipamiento
rodando.
3.2.3 Techo
Cotizar la cabaña 2 veces: en una opción con techo de quincho de
20cm de espesor, apoyado sobre tiranteria de madera curada y otra opción con
techo liviano.
3.2.4 Eléctrica
Se dejará 4 cajas para tomas comunes en las paredes vinculadas a tablero
general ductos aparentes de 30mm. El tablero general estará vinculado
también mediante ductos de 30mm a cámara exterior. El tablero general
tendrá 4 llaves TM: luces, tomas, potencia equipo, auxiliar y general con
diferencial de 300mA.
Se colocará 4 picos de luz formando 2 filas, con sus llaves cercanas a la
puerta.
3.2.5 PINTURA DE CABAÑA
Los muros se deberán preparar bien eliminando fisuras, hongos, polvo etc. y
luego se darán dos manos de pintura al agua de color blanco exterior y cal en el
interior.
3.2.6 RELLENO DE PREDIO
Se deberá realizar el relleno del predio hasta dos metros por fuera de la cabaña
y camino a realizar. El camino a realizar irá desde la calle allí existente hasta el
fondo de la cabaña por el lado norte, de manera que se pueda acceder con
camión grúa para bajar los tanques. El nivel del relleno será en caída desde la
calle ya existente hasta cañada/canaleta al fondo (contra la cancha). El nivel de
piso de la cabaña deberá estar por lo menos 60cm sobre el nivel menor actual.
3.3 REALIZACION DE LOS TRABAJOS
Serán de cargo del contratista los cateos necesarios para niveles de
fundación y cualquier otra información necesaria para definir correctamente todos
los detalles constructivos.Las obras se realizarán en un todo de acuerdo a los planos y
especificaciones del proyecto.
Se tendrá en cuenta que la ejecución de las obras no podrá interferir con el
normal funcionamiento de las tareas que OSE debe desarrollar en el lugar.
4 SUMINISTROS A CARGO DEL CONTRATISTA
El Contratista estará obligado a tener personal competente en la ejecución
de las tareas que demanden las obras, asimismo está obligado a contar con todos
los equipos y herramientas de construcción necesarios para la correcta ejecución
de las obras.
El Contratista estará obligado a suministrar todos los materiales necesarios
para la correcta ejecución de las obras, en un todo de acuerdo con las presentes
especificaciones y el proyecto aprobado por OSE.
Todos los suministros deberán ser de la mejor calidad y en los casos que
corresponda se verificarán las especificaciones técnicas.
5 SUMINISTROS A CARGO DE OSE
OSE designará un Director de obra y será éste quien definirá los
detalles técnicos que no figuran en los planos y memorias constructivas.
OSE entregará los caños necesarios que servirán luego para la acometida
eléctrica y conducción de agua a los efectos de que queden amurados en las
nuevas estructuras.
6 DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA (Normas laborales)
Y TODAS LAS QUE CORRESPONDAN A LA LEY Nº 18251.
Son obligaciones de la empresa adjudicataria:
a) cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demás condiciones de
empleo fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la
correspondiente rama de actividad;
b) respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de
actividad de que se trate;
c) verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Previsión
Social de acuerdo a la Ley Nº 14.411.
d) comunicar a la Administración los datos personales de los trabajadores
afectados a la prestación del servicio a fin de facilitar el contralor. La
empresa informará los eventuales cambios en la planilla de sus trabajadores
afectados a la prestación del servicio contratado por la autoridad
contratante.
La Administración, autorizará el pago una vez acreditada por la empresa
contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, sereserva el derecho de:
a) Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago
de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral.
b) Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la
póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de
seguridad social.
Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del
cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa contratada.
Asimismo, la Administración contará con los poderes jurídicos necesarios
para retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los salarios a los
que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.
Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios
contratados por La Empresa adjudicataria, no deberán estar supeditados al
cobro de los haberes correspondientes a La Empresa por la prestación de
sus servicios, los que están regidos por las normas laborales vigentes en el
país.
7 Respecto al BPS:
Dentro de los primeros 5 (cinco) días hábiles de cada mes el Contratista
deberá enviar la “nominada” al BPS y enviar copia a OSE para su
certificación por el Director de la obra, la cual podrá ser enviada por email.
“Nominada” se llama a la Planilla Nº 1300 de A.T.Y.R. o nominada de
Declaración de Personal y Actividad (correspondiente a los aportes sociales
según la ley Nº14.111) de las obras ejecutadas del mes anterior.
Dentro de los 3 días hábiles siguientes OSE enviará código de aceptación de
nominada a la empresa. Dentro de los 2 días hábiles siguientes el Contratista
ingresará dicho código en la web del BPS/ATYR, generará la factura de BPS
y avisará a OSE.
OSE imprimirá dicha factura y continuará con las gestiones para el pago de
los aportes.
El Contratista también deberá presentar a Oficina Técnica la Planilla o
fotocopia de liquidación mensual de haberes del personal afectado a la obra,
correspondiente al mes anterior firmada de conformidad por éstos y
certificada por el Sobrestante de la Administración.
Si por atraso en el cumplimiento de los plazos indicados el B.P.S., aplicase
multas y recargos, la parte porcentual del atraso que fuera imputable al
contratista, le será descontada del próximo certificado de pago.
En caso de suspensión de la obra el Contratista deberá gestionar frente a
A.T.Y.R. el cambio de estado así como el cierre de obra, dando la baja al
personal, en las fechas establecidas por el B.P.S. Si el incumplimiento de lo
establecido implicara multas o recargos por parte de A.T.Y.R. serán de cargo
del Contratista y le serán descontados de pagos posteriores.El Contratista deberá llevar en la Oficina de la Obra, las planillas del personal
ocupado en las diversas tareas, con su identificación y las jornadas
trabajadas.
Éstas Planillas deberán ser presentadas mensualmente a la aprobación de la Dirección de la
obra. Dicha Dirección podrá requerir el acceso a las mismas en toda oportunidad que lo
considere necesario.
8 DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA
Los trabajos licitados deberán cumplir con todas las disposiciones municipales
vigentes.
La empresa adjudicataria será la única responsable ante terceros y
organismos públicos, por todo y cualquier perjuicio que pudiera ocasionar en
el desempeño de los trabajos contratados y específicamente frente a la
Alcaldía de La Paloma, Intendencia Municipal de Rocha, al Ministerio de
Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y al MTOP por el
incumplimiento de las disposiciones vigentes respectivas. También será la
única responsable por todo y cualquier perjuicio que el desempeño de los
trabajos contratados pudiera ocasionar en su personal afectado a los
mismos. Ello incluirá tanto los trabajos contratados, como el transporte y
disposición final del material retirado.
Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, la empresa
adjudicataria será responsable de la conducta de su personal en su relación
con toda otra tercera persona física o jurídica. Asimismo deberá cumplir con
todas las disposiciones vigentes en materia de seguridad del personal,
cumpliendo con toda la reglamentación vigente del Banco de Seguros del
Estado y del Ministerio de Trabajo en la materia, siendo responsable de que
su personal cuente y use en todo momento los equipos de protección
personal reglamentarios.
La empresa adjudicataria deberá designar representante que será responsable
de los trabajos efectuados por la empresa, que servirá además de
interlocutor válido para toda comunicación y observaciones a la empresa que
la Jefatura Técnica Departamental Sección Rocha estimase conveniente
realizar. El mismo deberá estar disponible para ser contactado durante los
horarios de trabajo de la empresa, debiendo contar con una línea de teléfono
celular.
La empresa será responsable por la conservación de las obras, a su costo, en
referencia a defectos constructivos no evidentes al momento de la
aprobación por un plazo de 12 meses a partir de la fecha de recepción
provisoria que será no antes de los 45 días posteriores a la finalización de
los trabajos -
La Administración así como sus funcionarios, no tendrán responsabilidad
alguna por cualquier reclamación o sanción a que diera lugar el contratista
por violación de las leyes, ordenanzas o reglamentaciones vigentes.9 VIGILANCIA Y CUIDADO DE LAS OBRAS: Hasta la recepción provisoria de obras,
la vigilancia y cuidado de las mismas serán de responsabilidad del Contratista.
10 PLAZOS
El plazo máximo para el inicio de las obras es de 7días seguidos a partir del día de
notificada la aceptación de la oferta y comunicación para el inicio de las obras.
Las obras deberán finalizar antes del 20 de noviembre de 2014.
En caso de que este plazo no se cumpla OSE aplicará una multa del 10% del total
ofertado y se consultará con la Intendencia Departamental de Rocha sobre la
posibilidad de seguir avanzando en algunas tareas que no perturben el descanso de
los habitantes de las cabañas. La IDR u OSE podrán suspender las obras entre el
21 de diciembre y el 28 de febrero. En caso de suspenderse la obra deberá retirarse
toda herramienta o material que a criterio de Dirección de Obra perturbe la vista de
los visitantes.
11 DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO
Rige en la pertinente, las normas sobre Contrataciones y Licitaciones puesta en
vigencia por el Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera
del Estado (T.O.C.A.F.) Decreto N° 95/991 y las modificaciones introducidas por la Ley
N° 16.226
Rige también el Pliego único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de
Suministro y Servicios no personales, Decreto del Poder Ejecutivo N° 53/93 del
28/01/93
En caso de hacer uso de vehículos o maquinaria, éstos deberán tener seguro total
durante el plazo de uso en la obra.
12 PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS, REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y
PLAZO DE PRESENTACIÓN
Las propuestas deberán presentarse en la Oficina Administrativa Departamental de
Rocha, calle 25 de Agosto Nº 43, o enviarse por Correo o Fax, hasta la hora fijada para
la apertura (Fax 44724788 int. 30; Correos: ypaez@ose.com.uy ,
jlombardi@ose.com.uy, frecuero@ose.com.uy). Las mismas deberán ceñirse a las
condiciones y formas que establece el presente Pliego, pudiéndose agregar cualquier
información complementaria pero sin omitir las exigencias requeridas.
La presentación de la oferta se hará de acuerdo con el rubrado en planilla adjunta, por
precios unitarios y totales según metrajes o cantidades estimadas con el solo fin de
comparar ofertas.
Todo otro rubro no incluido deberá ir prorrateado en el listado anterior existente,
incluyendo todos los materiales necesarios. Por cualquier consulta técnica:
jlombardi@ose.com.uy, frecuero@ose.com.uy
Las ofertas deberán ser de cotización moneda nacional sin ajuste.
Se indicará si corresponde, el importe del Impuesto al Valor Agregado y porcentaje del
mismo.De no indicarse se considerará incluido en el precio.
La garantía de los trabajos será de 12 meses, contabilizados a partir de la habilitación
de los mismos; ante emergencias asociadas a vicios de obra, durante este plazo la
empresa deberá dar respuesta y solución en un plazo no superior a las 48 horas.
En todos los casos, OSE se reserva el derecho de parcializar la adjudicación.
El oferente declarará por rubro y totalizado el monto máximo de mano de obra
imponible, de acuerdo a la ley 14.411. A los efectos del comparativo de ofertas la
administración considerará dicho valor, de excederse en obra el adjudicatario del
monto declarado, se le debitará del precio ofertado.
13 PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN
En el día y hora fijados para la recepción de las inscripciones se abrirán en acto
público, los sobres o emails con las mismas en presencia de los oferentes que asistan
La fecha y hora de apertura se fija según comunicado SAP anexo, en la Oficina
Administrativa Departamental de Rocha, calle 25 de Agosto Nº 43 (ciudad) tel. 4472
8302.
La Jefatura Técnica Departamental de Rocha estudiará las propuestas y resolverá al
respecto.
Una vez realizada la apertura de las propuestas no se admitirá que los proponentes
presenten ningún tipo de aclaraciones o modificaciones a lo propuesto. Solamente la
Administración podrá solicitar las aclaraciones que a su exclusivo juicio estime
necesario formular.
14 COMPARACION DE OFERTAS
Para la comparación de las ofertas se tendrá en cuenta el precio unitario cotizado y los
antecedentes de los oferentes en tareas similares.
Cotizar en planilla anexa, si un rubro no es cotizado se tomará el mayor de entre las
otras empresas cotizantes a menos que se aclare que dicho rubro está incluido en
algún otro rubro.
La Administración considerará preferentemente las ofertas que presenten financiación
De no establecerse en forma especial, la forma de pago se considerará CREDITO 60
días de fecha factura contra suministro realizado a dicha fecha.
15 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS
Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes por el término de 60 (sesenta)
días a contar desde el día siguiente al de la apertura de las mismas.
15.1 Por consultas contactar:
José Luis Lombardi 099370171 jlombardi@ose.com.uy
Ing. Fernando Recuero 091043851 frecuero@ose.com.uyRUBRADO FECHA:
COMPRA DIRECTA DESCENTRALIZADA
OBRA : Cabaña para equipo de osmosis inversa, La Paloma, Departamento de Rocha
EMPRESA:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO :
PROVEEDOR DE OSE Nº:
RUT Nº :
ANTECEDENTES:
PLANILLA DE COTIZACIÓN OBLIGATORIA
M.
Precio Horas M.
Metraje de Precio Imponible
Rubro Descripción Unidad Total Hombre Imponible
comparación Unitario $U Unitario
$U Unitario Total $U
$U
1 Cateos, relleno y nivelación gl 1,00
2 Proyecto de estructuras gl 1,00
3 Construccion de cabaña
3,1 Cabaña opcion con quincho gl 1,00
3,2 Cabaña opcion con techo liviano gl 1,00
4 Construccion de bases y porticos
4,1 Construccion de base de hormigon para tanque u 4,00
4,2 Construccion de porticos alrededor de tanques gl 1,00
SUB-TOTAL1 (MONTO TOTAL sin IVA) $ -00
IVA (22%) $ -00
SUB-TOTAL2 (MONTO TOTAL con IVA INCLUIDO) $ -00MONTO IMPONIBLE TOTAL $ -00 MONTO TOTAL DE COMPARACION = SUB-TOTAL2 + MONTO IMPONIBLE TOTAL -00
También puede leer
